UMOWA O DZIEŁO
W ........................................................ w Warszawie
pomiędzy:
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83, NIP 526-25-01-444,
reprezentowaną przez: .........................................................................................................................
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a:
SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.)
…………………… Spółka Akcyjna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy …………………… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, wpłaconym w wysokości ……………………,
NIP ……………………, REGON ……………………, zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez1:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.)
…………………… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, NIP ……………………, REGON ……………………, zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez2:
SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA PARTNERSKA (sp.p.)
…………………… Spółka Jawna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez2:
OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
…………………… zamieszkały w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ……………………
w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………, pod numerem ……………………; NIP ……………………, REGON ……………………, zwany w dalszej części umowy ……………………, reprezentowany przez3:
SPÓŁKA CYWILNA (s.c.)
…………………… zamieszkały w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. …………………., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………, pod numerem …………………… i …………………… zamieszkały w ………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………, pod numerem …………………, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą …………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, NIP ………………, REGON……………………, zwani
w dalszej części umowy ……………………, reprezentowani przez4:
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na opracowaniu raportu na podstawie badania wizerunku PARP oraz przedsiębiorców w Polsce, zwanego dalej „Dziełem”.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z Ofertą Wykonawcy stanowią odpowiednio załączniki 1 i 2 do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe Dzieło i dostarczyć je na własny koszt do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia.......................
2. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Dzieła jest zobowiązany przyjąć Dzieło i poinformować jakie zgłasza zastrzeżenia oraz określić termin, w którym oczekuje poprawienia lub uzupełnienia Dzieła. Termin ten obowiązuje również w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę kolejnych zastrzeżeń do czasu ostatecznej akceptacji Dzieła.
3. Brak zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust.2, oznacza, że Zamawiający przyjął Dzieło bez zastrzeżeń.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Dzieła i za przeniesienie praw, o których mowa w §6 niniejszej Umowy w wysokości................................................(słownie................................................................................................................................. ) brutto.
2. Wartość autorskich praw majątkowych, o których mowa w §6 niniejszej umowy, wynosi...............................zł brutto.
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po przyjęciu Dzieła, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy Nr .................................................................................................................. prowadzony przez Bank .............................................................................................. .
§4
1. W przypadku niewykonania lub nie należytego wykonania Dzieła w umówionym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania dzieła.
2. W przypadku niewykonania Dzieła w terminie 7 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania dzieła.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
§ 5
1. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania Dzieła osobom trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. W razie uzyskania takiej zgody, Wykonawca za działania lub zaniechania osób trzecich ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.
§ 6
Z dniem przyjęcia Dzieła, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dzieła na następujących polach eksploatacji:
-
utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu),
-
digitalizacja,
-
wprowadzenie do pamięci komputera,
-
sporządzenie wydruku komputerowego,
-
zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej,
-
wprowadzenie do obrotu, w tym w postaci wydawnictwa książkowego, dziełowego, w tym również w formie wymiennokartkowej aktualizowanej, wydawnictwa prasowego, w formie zapisu elektronicznego na dowolnym nośniku,
-
nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy,
-
wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM,
- w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu na języki obce, wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
§ 7
Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby :
ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani.....................................................................................................................................
Adres do korespondencji............................................................................................................
ze strony Zamawiającego:
Pani/Pan .....................................................................................................................................
Adres do korespondencji............................................................................................................
§8
W przypadku zmiany adresu, Strony są zobowiązane do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony.
§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§11
Spory wynikłe na tle umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
|